ORIGINÁL. KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity

Transcription

1 ORIGINÁL KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity UCHAZEČ (obchodní firma nebo název) Sídlo (v prípade fyzické osoby místo podnikání) Právni forma MERCI, s.r.o. Hviezdoslavova 55b, Brno společnost s ručením omezeným Identifikační číslo Daňové identifikační číslo CZ Zapsaný v OR u krajského soudu v Brné, oddíl C, vložka 6817 Osoba oprávnéná jednat za společnost Bankovní spojení RNDr. Libor Reichstädter, CSc. tel: merci@merci.cz ČSOB, pobočka Brno č.ú /0300

2 Q MERCI lab o rato ŕ jak má být Hviezdoslavova 55 b BRNO OBSAH NABÍDKY - ostatné 1 štatutárom podpísaný zoznam príloh k predkladanej časti ponuky 2 identifikačné údaje uchádzača 3 vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti predložených všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke a súhlasí so všetkými podmienkami predmetnej zákazky podľa časti (G) 4 čestné vyhlásenie, že nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku 5 doklady a dokumenty, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v rozsahu definovanom v časti (E) 6 návrh zmluvy spracovaný podľa časti (D) - V návrhu zmluvy nebude uvedená cena 7 podrobný opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia, ktorý je v súlade s časťou (B) a produktový katalóg 8 doklad o zložení zábezpeky VBrné RNDr. Libor Reichstädter.CSc. jednatel J V E E R C Í, s.r.o X Obchodní oddelení Hviezdoslavova 55b, BRN ( - OERT - (StUAUTY ČSN EN ISO 9001 ČSN EN ISO _] ČSN OHSAS 16001! Teh ČSOB Brno ÍČÔ m erci@ m erci.cz Fax: /0300 DIČ CZ CZ Společnost je zapsána v obchodním rejstŕíku vedeném Krajským soudem v Bmé, oddíl C, vložka 6817,

3 Identifikační údaje uchazeče UCHAZEČ (obchodní firma nebo název) Sídlo (v prípade fyzické osoby místo podnikání) Právni forma MERCI, s.r.o. Hviezdoslavova 55b, Brno společnost s ručením omezeným Identifikační číslo Daňové identifikační číslo CZ Zapsaný v OR u krajského soudu v Brné, oddíl C, vložka 6817 Osoba oprávnéná jednat za společnost Bankovní spojení RNDr. Libor Reichstädter, CSc. tel: merci@merci.cz ČSOB, pobočka Brno č.ú /0300

4 * Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, SK Žilina Príloha č. 1 - Vyhlásenie uchádzača Názov alebo obchodné meno uchádzača: Adresa alebo sídlo uchádzača: MERCI, s.r.o. Hviezdoslavova 55b, Brno Vyhlásenie uchádzača Ja dolupodpísaný, ako štatutárny orgán uchádzača čestne vyhlasujem, že súhlasím bez výhrady a obmedzenia s podenkami určenými verejným obstarávateľom a akceptujem v plnom rozsahu obchodné a zmluvné podmienky uvedené v súťažných podkladoch v časti (D) Obchodné podmienky, ktoré sú záväzným právnym dokumentom pre poskytnutie zákazky rozumel som a súhlasím so všetkými podmienkami predmetnej zákazky vyhlasujem, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné Vypracoval: RNDr. Libor Reichstädter, CSc., jednatel V Brne dňa za uchádzača ( Obchodní oddelení Hviezdoslavova 55b, 627 CO BRNO Tel.: DiČ: CZ z 59

5 MERCI lab o rato ŕ jak má být Hviezdoslavova 55 b BRNO ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ My, níže podepsaná společnost MERCI, s.r.o. se sídlem Hviezdoslavova 55b, Brno IČ zapsaná v Obchodním rejstŕíku u Krajského soudu v Brné, oddíl C, vložka 6817, , čestné prohlašujeme, že jako dodavatel, který podává nabídku v zadávacím ŕízení, nejsme současné subdodavatelem, jehož prostŕednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím ŕízení prokazuje kvalifikaci. V Brné d n e... RNDr. Libor Reichstädter, CSc. Ŕeditel společnosti M E K C I, s.r.o. Obchodní oddélení Hviezdoslavova 55b, BRNO Tel,: DIČ: CZ ČERT - UALITY CSN EN ISO 9001 E S E E S S m Teh ČSOB Brno ÍČÔ m erci@ merci.cz Fax: /0300 DIČ CZ CZ Společnost je zapsána v obchodním rejstŕíku vedeném Krajským soudem v Brné, oddíl C, vložka 6817, Verze

6 <m e r c i V V la b o ra to ŕ jak má být Hviezdoslavova 55 b BRNO ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ My, níže podepsaná společnost MERCI, s.r.o. se sídlem Hviezdoslavova 55b, Brno IČ zapsaná v Obchodním rejstŕíku u Krajského soudu v Brné, oddíl C, vložka 6817, , Já níže podepsaný, RNDr. Libor Reichtstädter, CSc., nar , bytom Brno, Ráj 17, okres Brnomésto, ako štatutárni zástupce společnosti MERCI, s.r.o., Hviezdoslavova 55b, Brno, IČO: tímto ČESTN E PRO HLAŠUJI, že dle zákona o verejných zakázkách splňujeme podmínky účasti dle 26, 27, 28 zákona o verejných zakázkách, pŕičemž doklady, které jsou platné ke dni pŕekládání nabídky, prokazující splnéní podmínek účasti, predložíme v souladu s 44 ods.1 zákona o verejných zakázkách verejnému činiteli v čase a zpusobem určeným verejným zadavatelem. Toto vyhlášení se týká zakázky Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity vyhlášené ve vestníku č. 170/2014 ze dne , pod číslem MST. V Brné, ( RNDr. Libor Reichstädter, CSc., jednatel MERCI, s.r.o 22Ä Ä BRNO -ČERT - OlIALITY CSN OHSAS Tel: ČSOB Brno ÍČÔ m erci@ merci.cz Fax: /0300 D IČ CZ CZ Společnost je zapsána v obchodním rejstŕíku vedeném Krajským soudem v Brné, oddíl C, vložka 6817, Verze

7 Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, SK Žilina ZMLUVA O DIELO číslo zmluvy (pridelí po uzavretí zmluvy Objednávateľ):... uzavretá podľa ustanovení 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej ako zmluva ) medzi 1. Objednávateľom Názov subjektu: Sídlo: Zastúpený: Oprávnený rokovať vo veciach technických: IČO: DIČ: IČ DPH Bankové spojenie: Číslo účtu: IBAN: SWIFT: Číslo telefónu: Číslo faxu/mail Právna forma: Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, Žilina Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka projektový manažér projektu Výskumné centrum Žilinskej univerzity SK Štátna pokladnica /8180 SK SPSRSKBAXXX kl.5101, 9351, rektor@uniza.sk. riaditel@rc.uniza.sk verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, v znení neskorších predpisov, ako verejná vysoká škola (ďalej len Objednávateľ ) a 2. Zhotoviteľom (vyplní uchádzač) Obchodné meno: MERCI, s.r.o. Sídlo: Hviezdoslavova 55b, Brno Zastúpený: RNDr. Libor Reichstädter, CSc. Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: Mgr. Radím Appel Oprávnený rokovať vo veciach technických: Hana Musilová IČO: DIČ: CZ IČ DPH: (vyplní uchádzač) Bankové spojenie: CSOB, pobočka Brno Číslo účtu: /0300 IBAN: CZ SWIFT: CEKOCZPP Číslo telefónu: Číslo faxu/mail: / merci@merci.cz / bjaloncikova@merci.cz Právna forma: spolecnost s ručením omezeným (ďalej len Zhotoviteľ) 3. Poddodávatelia Zhotoviteľa Poddodávatelia Zhotoviteľa nie sú účastníkmi tohto záväzkového vzťahu, a z tejto zmluvy im nevznikajú žiadne práva a povinnosti. Za ich činnosť v plnom rozsahu zodpovedá Zhotoviteľ, ako keby Dielo zhotovoval sám. 31 z 59

8 Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, SK Žilina Článok 1 Úvodné ustanovenia 1. Táto zmluva je uzavretá na základe výsledku procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií, v znení neskorších predpisov pre projekt: Výskumné centrum Žilinskej univerzity, ITMS (ďalej len VC ŽU ), 0PVaV-2012/2.2/08 - RO, Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja, Opatrenie 2.2. Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe. Časť prostriedkov na realizáciu projektu VC ŽU získa Objednávateľ z vlastných zdrojov a časť na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len Ministerstvo" a Zmluva o NFP"). 2. Na realizácii projektu VC ŽU sa budú okrem Zhotoviteľa podieľať aj iné osoby určené Objednávateľom. Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že takýmto tretím osobám poskytne pri realizácii projektu VC ŽU súčinnosť. Projekt VC ŽU totiž pozostáva zo stavebnej a technologickej časti. V rámci stavebnej časti vybuduje Objednávateľ nové budovy. Prevažne v týchto nových budovách budú následne umiestnené výskumné a laboratórne prístroje a zariadenia, ktoré sú súčasťou technologickej časti (stavebná aj technologická časť sú teda vzájomne prepojené). Zhotoviteľ bude na základe tejto zmluvy realizovať technologickú časť projektu VC ŽU (ďalej len Dielo ). 3. Zhotoviteľ vykoná Dielo v rozsahu, kvalite a v lehotách podľa tejto zmluvy a jej príloh. 4. Zo strany Objednávateľa môže byť táto zmluva podpísaná až potom, ako Objednávateľovi udelí súhlas, resp. jej podpísanie schváli Ministerstvo. Článok 2 Predmet zmluvy 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa kompletné Dielo v rámci projektu VC ŽU v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. 2. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie dodanie, umiestnenie, montáž, kalibrácia, preskúšanie, uvedenie do prevádzky technologických zariadení ako kompatibilného a funkčného celku, a odovzdanie všetkých dokladov (súhrn všetkých týchto činností spoločne ďalej aj Inštalácia ) k týmto technologickým zariadeniam podrobne popísaným a špecifikovaným prílohe č. 1 tejto zmluvy. Príloha č. 1 má formu opisu technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaných zariadení, t.j. jednotlivých častí Diela - technologických zariadení - a súčasne obsahuje aj určenie lehôt na Inštaláciu každej jednej časti Diela a určenie požiadaviek na vybavenosť miestností zo strany Zhotoviteľa, v ktorých sa má Inštalácia vykonať (túto vybavenosť zabezpečuje Objednávateľ). Lehoty na Inštaláciu a požiadavky na vybavenosť miestností, do ktorých budú všetky časti Diela nainštalované, sú pre každú časť Diela uvedené osobitne. Dielo bude umiestnené prevažne v budovách, ktoré Objednávateľ stavia v rámci stavebnej časti projektu VC ŽU, ale v prípade potreby aj v už existujúcich budovách, vždy podľa pokynov Objednávateľa. 3. Záväzok vykonať Dielo obsahuje všetky činnosti potrebné na vykonanie Diela (t.j. na dosiahnutie hmotného a nehmotného výsledku činností popísaných v prílohe č. 1), a to bez ohľadu na to, či Zhotoviteľ potrebu vykonania týchto činností predpokladal alebo nie. 4. Dielo zahŕňa všetky výkony, dodávky a montážne a inštalačné práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku Zhotoviteľa, vrátane všetkých súvisiacich činností tak, aby Dielo bolo plne funkčné a bolo v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN a právnymi predpismi platnými na území SR a EÚ. 5. Dielo je úzko naviazané na uskutočnenie stavebnej časti projektu VC ŽU (postavenie budov) na základe čoho sa zmluvné strany zaväzujú v prípade oneskorenia, zrušenia, zníženia rozsahu alebo iných zásadných zmien v stavebnej časti projektu VC ŽU upraviť prílohu č.l a jej rozsah, ako aj ostatné podmienky vykonávania Diela podľa tejto zmluvy tak, aby zodpovedali novej situácii vyvolanej uvedenými zmenami a odsúhlasenej Ministerstvom. Návrh úpravy tejto zmluvy v takomto prípade predkladá Objednávateľ, 32 z 59

9 Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, SK Žilina a v prípade, že ho Zhotoviteľ do 30 (tridsiatich) dní odo dňa predloženia neprijme, má Objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť. 6. Ak táto zmluva neustanovuje inak, k prechodu vlastníckeho práva k Dielu na Objednávateľa dochádza pri každej jednej časti Diela samostatne, a to momentom zaplatenia jej ceny. Spolu s prechodom vlastníckeho práva prechádza pri každej jednej časti Diela na Objednávateľa aj nebezpečenstvo škody. Článok 3 Lehota a miesto plnenia 1. Presný postup prác bude určovať Objednávateľ, a to tak, že Objednávateľ bude po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy zadávať Zhotoviteľovi príkazy na inštaláciu jednotlivých časti Diela (ďalej len Príkaz na inštaláciu"). Pritom platí, že Zhotoviteľ je povinný Inštaláciu takejto časti zhotoveného Diela a splnenie ostatných s Inštaláciou spojených povinností vykonať v lehote určenej ohľadom takejto časti Diela v prílohe č Objednávateľ pri zadávaní Príkazov na inštaláciu postupuje podľa svojho voľného uváženia, musí ich však zadávať tak, aby lehoty na Inštaláciu všetkých častí Diela uplynuli najneskôr do 9 (deviatich) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený pristúpiť k Inštalácii tej-ktorej časti Diela až potom, ako od Objednávateľa obdrží príslušný Príkaz na inštaláciu. 3. Omeškanie s vykonaním Diela alebo zmeškanie lehoty na Inštaláciu ktorejkoľvek časti Diela sa na účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností Zhotoviteľom. V prípade, že omeškanie Zhotoviteľa bude mať za následok porušenie povinností Objednávateľa, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy o NFP alebo bude mať za následok zmarenie projektu VC ŽU alebo jeho časti, je Zhotoviteľ povinný uhradiť celú škodu, ktorá Objednávateľovi v súvislosti s jeho konaním vznikla. 0 omeškanie s vykonaním Diela alebo zmeškanie lehoty na Inštaláciu ktorejkoľvek časti Diela zo strany Zhotoviteľa nepôjde vtedy, ak to zapríčiní Objednávateľ oneskoreným zadaním Príkazu na inštaláciu. 4. Miestom plnenia je Žilinská univerzita v Žiline, Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina. Pre položku č Automatický protinámrazový postrekový systém, uvedenú v prílohe č. 1 je miestom plnenia Žilinská univerzita v Žiline, Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline, Starý Smokovec 1, Vysoké Tatry. 5. Zhotoviteľ musí bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie Diela s rizikom nedodržania lehôt zhotovenia Diela alebo jeho častí. Článok 4 Cena Diela 1. Cena za zhotovenie Diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej ako Zákon o cenách ) a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách, ako cena maximálna a neprekroôiteľná. Cena Diela je súčtom cien jednotlivých častí Diela. Cena každej jednej časti Diela je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 2. Spôsob vytvorenia ceny je v súlade s 2 Zákona o cenách založený na cene obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku. 3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je: Cena celkom bez DPH: slovom: DPH: slovom: Cena celkom s DPH: slovom: EUR EUR EUR 33 z 59

10 Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, SK Žilina 4. V cene sú zohľadnené všetky podmienky Objednávateľa uvedené v súťažných podkladoch pre verejnú súťaž na toto Dielo. 5. Zhotoviteľ bude fakturovať DPH podľa cenových predpisov SR platných v čase dodania prác a fakturácie. 6. Cena uvedená vods. 3 tohto článku zahŕňa aj náklady na dopravu, colné konanie, clo, dovoz na miesto určené Objednávateľom, poistenie, ako aj všetky ostatné náklady spojené s plnením predmetu tejto zmluvy, ako je napr. Inštalácia diela, preskúšania Diela, technologických zariadení, materiálov, výrobkov, t.j. všetky náležitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu Diela ako kompatibilného a funkčného celku. Článok 5 Platobné podmienky 1. Všetky platby sa budú uskutočňovať bezhotovostne. 2. Zhotoviteľ si uplatňuje nárok na zaplatenie ceny Diela faktúrou, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov: a) obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH Zhotoviteľa, b) názov, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH, Objednávateľa, c) číslo zmluvy, ktoré pridelí Objednávateľ, d) číslo faktúry, e) dátum uskutočneného zdaniteľného plnenia, f) dátum vyhotovenia faktúry, g) deň splatnosti faktúry, h) označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť (musí byť v súlade s touto zmluvou), i) označenie Diela, j) ITMS projektu VC ŽU, k) súpis častí Diela prevzatých a podpísaných Objednávateľom, ktorých cena je predmetom faktúry (ako príloha faktúry), l) výšku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH, m) podpis oprávnenej osoby. 3. Faktúry, ktorými Zhotoviteľ vyúčtuje cenu Diela, je Zhotoviteľ oprávnený vystavovať mesačne s tým, že každou faktúrou Objednávateľovi vyúčtuje cenu tých častí Diela, ktoré od neho Objednávateľ prevzal v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci. Faktúru musí Zhotoviteľ doručiť Objednávateľovi najneskôr do 10. (desiateho) dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ zasiela doručené faktúry ďalej na preplatenie Ministerstvu, a uvedomuje si, že neskoré doručenie faktúr môže zapríčiniť odklad uvoľnenia finančných prostriedkov zo strany Ministerstva. Zhotoviteľ bol obzvlášť upozornený na to, že z dôvodov na strane Ministerstva nemôže Ministerstvo v kalendárnom roku spracovať žiadnu faktúru doručenú po príslušného roka. 4. Zhotoviteľ je oprávnený jednomesačné obdobie, na ktoré sa vzťahujú vystavené faktúry podľa ods. 3 tohto článku, písomným oznámením Objednávateľovi zmeniť na trojmesačné obdobie. V takomto prípade je prvým dňom takéhoto trojmesačného obdobia prvý deň mesiaca, v ktorom bolo oznámenie podľa tohto odseku doručené Objednávateľovi. 5. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry (k úhrade) je s ohľadom na povahu plnenia tejto zmluvy 60 (šesťdesiat) dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. 6. Za deň doručenia faktúry sa považuje deň, v ktorom je doručená faktúra opečiatkovaná pečiatkou došlej pošty podateľne Objednávateľa. 7. Na vysvetlenie a pre vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že 60 (šesťdesiat) dňová lehota splatnosti faktúr je podmienená spôsobom financovania Diela. Doručené faktúry sú totiž preplácané Ministerstvom. Dĺžka spracovania žiadosti o platbu na Ministerstve však objektívne nedovoľuje dojednať lehotu splatnosti kratšiu, ako je dohodnutých 60 (šesťdesiat) dní. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany 34 z 59

11 Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, SK Žilina tiež vyhlasujú, že dojednanie 60 (šesťdesiat) dňovej lehoty splatnosti faktúr nie je v hrubom nepomere k ich vzájomným právam a povinnostiam podľa tejto zmluvy. Objednávateľ nie je v omeškaní s platením ceny Diela vtedy, ak príčinou nedodržania dohodnutej lehoty splatnosti je neskoré vybavenie jeho žiadosti o preplatenie faktúr Ministerstvom. 8. Fakturácia sa bude vykonávať po položkách v zmysle prílohy č. 2 tejto zmluvy. Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, t.j. na centy. Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním vystavenej faktúre. 9. Faktúra bude Objednávateľovi doručená v 5 (piatich) rovnopisoch - origináloch, vrátane potvrdeného súpis prevzatých častí Diela. Faktúra musí mať všetky náležitosti podľa ods. 2 tohto článku, musí byť zostavená prehľadne, a musí v nej byť dodržané poradie položiek v súlade s oceneným rozpisom uvedeným v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 10. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry odo dňa doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. 11. Časti Diela, vykonané montážne a inštalačné práce a dodávky pri zhotovení Diela, ktoré vykazujú funkčné vady a nedorobky, resp. inak nezodpovedajú tejto zmluve nebudú Zhotoviteľovi do doby ich odstránenia alebo uspokojenia Objednávateľových nárokov z vád iným spôsobom zaplatené, a to ani vtedy, ak ich už Objednávateľ od Zhotoviteľa prevzal. Článok 6 Zabezpečenie zmluvného záväzku 1. Za účelom zabezpečenia akýchkoľvek peňažných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi predložiť v deň uzavretia tejto zmluvy potvrdenie o vinkulácii vlastných finančných prostriedkov v prospech Objednávateľa vo výške 2,5% z ceny Diela na účte v banke so sídlom v Slovenskej republike alebo na účte v pobočke zahraničnej banky so sídlom v Slovenskej republike (ďalej len banka ) alebo neodvolateľnú bankovú záruku vo výške 2,5% z ceny Diela vystavenú bankou. Viazanosť finančných prostriedkov na účte v prospech Objednávateľa ako aj banková záruka musia obsahovať bezpodmienečný záväzok banky v prípade akýchkoľvek finančných nárokov vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou poskytnúť Objednávateľovi sumu až do výšky 2,5% z ceny Diela, vrátane dane z pridanej hodnoty, a to bezodkladne potom, ako o to Objednávateľ požiada. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vinkulácia finančných prostriedkov alebo banková záruka v stanovenej výške trvala najmenej do , a v prípade čerpania zo strany Objednávateľa je Zhotoviteľ zároveň povinný ju doplniť do v tomto článku stanovenej výšky, najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa čerpania. Po dobu viazanosti peňažných prostriedkov na viazanom účte nesmie mať k týmto peňažným prostriedkom Zhotoviteľ alebo žiadna tretia osoba dispozičné právo, a môže s nimi disponovať výlučne Objednávateľ. 2. Potvrdenie o vinkulácii finančných prostriedkov v prospech Objednávateľa alebo potvrdenie o zriadení bankovej záruky v prospech Objednávateľa je neoddeliteľnou prílohou č. 4 tejto zmluvy. Článok 7 Preddavky na cenu Diela 1. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi na realizáciu a zhotovovanie Diela preddavky. Článok 8 Osobitné ustanovenia o poddodávateľoch a pravidlá pre zmenu poddodávateľov 1. Zhotoviteľ nesmie Dielo alebo jeho časť prenechať k zhotoveniu takému subjektu, u ktorého je odôvodnená obava, že nebude schopný svoje záväzky týkajúce sa zhotovovania Diela riadne a včas plniť. 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ešte pred podpisom tejto zmluvy písomne oznámi Objednávateľovi identifikačné údaje všetkých svojich poddodávateľov, a predloží mu zmluvy, ktoré má s nimi uzatvorené za účelom zhotovovania tohto Diela. 35 z 59

12 Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, SK Žilina 3. Zmluvy, ktoré má Zhotoviteľ s jeho poddodávateľmi uzatvorené za účelom zhotovovania tohto Diela nesmú byť v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy, a nesmú byť spôsobilé ohroziť realizáciu projektu VC ŽU. Zhotoviteľ je povinný dať prípadné rozporné ustanovenia do súladu so znením tejto zmluvy. 4. Zhotoviteľ je na žiadosť Objednávateľa povinný sprostredkovať mu priamu komunikáciu s jeho poddodávateľmi podieľajúcimi sa na zhotovovaní tohto Diela, a týchto poddodávateľov zaviazať k potrebnej súčinnosti s Objednávateľom a so zhotoviteľom stavebnej časti projektu VC ŽU. 5. Zhotoviteľ je vo vzťahu k Objednávateľovi v plnom rozsahu zodpovedný za svojich poddodávateľov pri zhotovovaní Diela, a je povinný neustále zabezpečovať ich vzájomnú koordináciu pri činnostiach spojených s plnením tejto zmluvy. 6. V prípade zmeny poddodávateľa počas plnenia tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena poddodávateľa predložiť Objednávateľovi písomné oznámenie o zmene poddodávateľa, vrátane jeho identifikačných údajov a zmluvy, ktorú ma Zhotoviteľ s týmto poddodávateľom uzatvorenú v súvislosti so zhotovovaním tohto Diela. Poddodávateľ Zhotoviteľa musí spĺňať podmienky podľa 26, ods. 1, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov. 7. Postup uvedený v predchádzajúcom odseku je pre Zhotoviteľa záväzný pri každej zmene poddodávateľa, a tiež vtákom prípade, ak bude Zhotoviteľ chcieť zabezpečiť zhotovenie Diela ďalším poddodávateľom bez zmeny doterajších poddodávateľov. Článok 9 Podmienky vykonania Diela 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela bude spolupracovať so zhotoviteľom stavby pre projekt VC ŽU. 2. Zhotoviteľ musí dodržiavať lehoty na zhotovenie a Inštaláciu jednotlivých častí Diela stanovené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Lehota začína pri každej jednej časti Diela plynúť v momente doručenia Príkazu na inštaláciu tejto časti Diela Zhotovíteľovi. Lehota je dodržaná vtedy, keď do jej uplynutia Objednávateľ preberie príslušnú časť Diela, a táto nemá žiadne vady ani nedorobky. 3. Dielo musí byť pritom vykonané v najvyššej kvalite, v súlade príslušnými právnymi predpismi, touto zmluvou, Zmluvou o poskytnutí NFP, a všetkými úradnými rozhodnutiami, ktoré sa ho týkajú. 4. Predmet zmluvy, t.j. Dielo pozostáva z viacerých relatívne samostatných častí, ktoré musia po zhotovení Diela tvoriť kompatibilný a funkčný celok. Zhotoviteľ bude finálnu Inštaláciu, montáž, preskúšanie a odovzdanie Diela u Objednávateľa uskutočňovať po častiach. Preskúšanie sa pritom vykoná v rozsahu potrebnom na overenie funkčnosti a spôsobilosti príslušnej časti Diela na projektom stanovené užívanie, a Zhotoviteľ je povinný naň Objednávateľa prizvať najmenej 5 (päť) pracovných dní vopred. 5. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa najmenej 5 (päť) pracovných dní vopred o svojom zámere uskutočniť u Objednávateľa finálnu Inštaláciu a montáž príslušnej časti Diela. Objednávateľ je v takomto prípade povinný vytvoriť v mieste jej umiestnenia podmienky pre realizáciu. Po ukončení Inštalácie a finálnom zhotovení konkrétnej časti Diela je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa písomne prizvať na jej preskúšanie a požiadať o jej prevzatie charaktere a pripravenosti miesta Objednávateľa, v ktorom sa má príslušná časť Diela zhotovovať sa spise protokol. Zhotoviteľ sa smie dovolávať len tých nedostatkov pripravenosti príslušného miesta, ktoré sú uvedené v protokole z obhliadky miesta. 7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v súvislosti s nedodržaním podmienok tejto zmluvy alebo v súvislosti s nekoordináciou zhotovenia Diela zo strany Zhotoviteľa alebo 36 z 59

13 ''izftí Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, SK Žilina jeho poddodávateľov so zhotoviteľom stavebnej časti projektu VC ŽU, nedodržaním časového harmonogramu realizácie projektu VC ŽU, resp. lehoty dodania predmetu zmluvy. 8. Zhotoviteľ musí mať k dispozícií a musí ovládať technické normy, licencie na vykonávanie montážnych a inštalačných prác, všeobecne zaužívané pracovné a technologické postupy a návody výrobcu technologických zariadení na spôsob ich použitia, týkajúcich sa predmetu zmluvy. 9. V prípade, že súčasťou niektorej časti Diela je aj softvér alebo iné statky chránené právom duševného vlastníctva, je Zhotoviteľ povinný pre Objednávateľa ešte pred jej prevzatím zabezpečiť všetky súhlasy oprávnených osôb a licencie potrebné pre riadne užívanie príslušnej časti Diela, a to na neobmedzenú dobu. Ak boli takéto statky chránené právom duševného vlastníctva navyše vytvorené výlučne na účely Diela, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, že všetky súhlasy oprávnených osôb a licencie budú udelené výhradne Objednávateľovi (výhradná licencia), a nebudú ďalej používané ani Zhotoviteľom, ani žiadnymi tretími osobami. Porušenie akejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku je podstatným porušením zmluvných povinností. 10. Pred prevzatím príslušnej časti Diela je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi všetky dokumenty potrebné na jej prevádzkovanie, certifikát konformity alebo iné certifikáty zaručujúce, že dané zariadenie má Objednávateľom špecifikované parametre, a to buď v slovenskom alebo anglickom jazyku. V prípade, že príslušné právne predpisy požadujú, aby dokumentácia podľa tohto bodu bola vyhotovená v slovenskom jazyku, musí ju Zhotoviteľ poskytnúť aj v slovenskom jazyku. 11. Výrobky, materiály a technologické zariadenia určené na plnenie predmetu zmluvy musia spĺňať podmienky ustanovené príslušnými právnymi predpismi a technickými normami; doklady preukazujúce splnenie týchto podmienok je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi odovzdať ešte pred ich Inštaláciou. Ak tak neurobí, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť zhotovovanie Diela. 12. Dielo, vrátane všetkých častí, ktoré ho tvoria, musí Zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb, s výnimkou neprevoditeľnej časti autorských práv, (ktoré však nesmú brániť užívaniu Diela) a v prípade potreby zabezpečiť pre Objednávateľa výhradnú licenciu, ktorú bude Objednávateľ oprávnený užívať v neobmedzenom rozsahu a bez obmedzenia spôsobu použitia. 13. Použitie iných ako vopred odsúhlasených materiálov, výrobkov alebo technologických zariadení, ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 musí byť vopred písomne odsúhlasené Objednávateľom a Ministerstvom. V prípade, že Zhotoviteľ použije materiály alebo technologické zariadenia bez písomných súhlasov, Objednávateľ má právo vyžadovať odstránenie týchto materiálov na náklady Zhotoviteľa. 14. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s realizáciou Diela na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, rešpektujúc súvisiace právne predpisy, rozhodnutia, technické normy a špecifikácie. 15. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí predmet zmluvy pred poškodením a krádežou až do jeho protokolárneho prevzatia Objednávateľom. 16. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa pohybujú v mieste realizácie Diela. 17. Objednávateľ bude podľa potreby organizovať kontrolné dni, z ktorých prijaté opatrenia a úlohy je Zhotoviteľ povinný plniť. 18. Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa na preverenie kvality a prevzatie tých častí Diela, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe namontované alebo nainštalované tak, že budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi písomne, najmenej 5 (päť) pracovných dni vopred. 37 z 59

14 Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, SK Žilina 19. Zhotoviteľ smie v prípade podľa ods. 18 tohto článku pokračovať v zhotovovaní Diela len po úspešnej kontrole alebo vykonaných skúškach. Ak Zhotoviteľ Objednávateľa na vykonanie kontroly alebo skúšok neprizve, je Objednávateľ oprávnený žiadať obnovenie pôvodného stavu a vykonanie skúšok a kontrol v jeho prítomnosti, a to všetko na náklady Zhotoviteľa. 20. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia, oprávnenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu Diela, a že tieto povolenia, oprávnenia a licencie sú postačujúce k tomu, aby mohol Dielo riadne a včas začať a dokončiť. 21. Zhotoviteľ zrealizuje Dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu Diela. 22. Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu požadovanej odbornej spôsobilosti zamestnancov Zhotoviteľa. 23. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a metód používaných pri zhotovovaní Diela v priestoroch Objednávateľa. 24. Ak Objednávateľ zistí na odovzdávanej časti Diela vady, prípadne zistí iné nesplnenie akýchkoľvek ďalších povinností podľa tejto zmluvy, môže sa rozhodnúť, že túto časť neprevezme, a to až do odstránenia zistených nedostatkov alebo iného uspokojenia jeho nárokov, ktoré v súvislosti so zistenými nedostatkami vznikli. 25. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých osôb nachádzajúcich sa v mieste zhotovovania Diela. Zaväzuje sa, že bude udržiavať miesto dodávky ako aj umiestnenia Diela, pokiaľ nie je dokončené a odovzdané Objednávateľovi v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečie, a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby pracujúce na vykonávaní Diela boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platného práva SR. 26. Zhotoviteľ zodpovedá počas zhotovovania Diela, t.j. od začatia do jeho úplného dokončenia za majetkovú a požiarnu ochranu Diela, materiálov, technologických zariadení, a zabezpečí na vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia. 27. Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad vznikajúci následkom realizácie Diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou legislatívou SR, a aby Objednávateľa čo najmenej obťažoval hlukom, nečistotami, zápachom a inými negatívnymi vplyvmi. 28. Zhotoviteľ je počas vykonávania Diela povinný zachovávať poriadok a čistotu, na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať, odvážať a likvidovať všetok odpad vzniknutý jeho činnosťou, resp. ukladať ho len na miestach k tomu určených, a to všetko v zmysle príslušných právnych predpisov SR, v ich platnom a účinnom znení. 29. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie všetkých potrebných povolení a súhlasov v súvislosti s realizáciou Diela od príslušných orgánov (napr. pre práce vykonávané mimo bežnú pracovnú dobu, v noci a vo sviatkoch atď.). 30. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela upozorní Objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti u Objednávateľa k ohrozenie života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo tretích osôb, alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov, ako aj preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov o zákaze pohybu, resp. zákaze zdržiavania sa na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác bez vedomia a súhlasu Objednávateľa. 38 z 59

15 Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, SK Žilina 31. Zhotoviteľ bude rešpektovať zákaz fajčenia a zákaz prinášať a používať v priestoroch Objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky. V priestoroch Objednávateľa sa budú zamestnanci Zhotoviteľa pohybovať v pracovnom odeve viditeľne označenom názvom Zhotoviteľa. 32. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pred vstupom do objektov Objednávateľa odovzdá Objednávateľovi menný zoznam zamestnancov, ktorí budú priamo vykonávať montážne a inštalačné práce na predmete zmluvy, a v prípade potreby ho aktualizovať, pričom súčasťou oznámenia musí byť aj určenie osoby, ktorá bude počas zhotovovania Diela u Objednávateľa neustále prítomná, a s ktorou bude môcť Objednávateľ vo veciach zhotovovania Diela komunikovať. Ak takúto osobu Zhotoviteľ neurčí, môže Objednávateľ vo veciach zhotovovania Diela komunikovať s hociktorou osobou, ktorá sa bude zhotovovania Diela v mene Zhotoviteľa zúčastňovať. Právo Objednávateľa komunikovať so Zhotoviteľom akýmkoľvek iným vhodným spôsobom nie je ustanoveniami tohto odseku dotknuté. ( 33. Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za všetky nároky tretích osôb ohľadne porušenia vlastníckych práv, práv duševného vlastníctva vo vzťahu k technologickým zariadeniam, materiálu alebo zariadeniam Zhotoviteľa používaných pre zhotovenie Diela alebo v súvislosti s ním, a za všetky vzniknuté škody, náklady, poplatky a výdaje vzniknuté z týchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi. 34. Zhotoviteľ je povinný pred podpisom tejto zmluvy predložiť Objednávateľovi poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú Zhotoviteľom pri plnení tejto zmluvy. Výška poistného plnenia musí predstavovať najmenej 100% zmluvnej ceny Diela, vrátane dane z pridanej hodnoty, a poistenie musí trvať najmenej do uplynutia záručných lehôt všetkých častí Diela. Poistenie sa musí vzťahovať na všetky škodové udalosti, ku ktorým dôjde počas zhotovovania Diela v dôsledku činnosti Zhotoviteľa (t.j. aj škodu na Diele), a to bez ohľadu na to, koho majetok alebo koho zdravie bude poškodené. Ďalej poistenie bude kryť minimálne: a) Objednávateľa a Zhotoviteľa proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým na Diele z akejkolvek príčiny odo dňa začatia prác až do dokončenia Diela, tzn. dňa kompletného prevzatia predmetu zmluvy, b) Zhotoviteľa za jeho zodpovednosť počas záručnej lehoty za všetky časti Diela, za stratu alebo škodu, ktorej príčina nastala pred začatím plynutia záručnej lehoty, a za stratu alebo škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa zmluvy, vrátane odstraňovania vád, ktoré sa na Diele prejavia v záručnej lehote, c) Zhotoviteľa za zodpovednosť za úmrtie alebo zranenie akejkoľvek osoby nachádzajúcej sa v mieste realizácie Diela odo dňa začatia prác do dňa dokončenia a odovzdania Diela. Poistná zmluva tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 3 tejto zmluvy a omeškanie so splnením akejkoľvek povinnosti podľa tohto odseku je podstatným porušením zmluvných povinností. 35. Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že plnenie predmetu zmluvy bude realizované počas prevádzky Objednávateľa. 36. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť zhotovovanie Diela jedine s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa, a to bez ohľadu na to, aký je dôvod prerušenia. 37. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený na výkon všetkých činností, ku ktorým bude v rámci zhotovovania Diela dochádzať. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že disponuje znalosťami, schopnosťami a vybavením potrebnými na riadne vykonanie Diela, a splnenie si povinností, ktoré mu vznikajú na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou. 38. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi pred začatím Inštalácie každej časti Diela doklady o technologických postupoch pre zhotovenie tejto časti a pred odovzdaním každej časti Diela doklady o kvalite používaných materiálov (prehlásenie o zhode, certifikáty, meracie protokoly, atď.), v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR v ich platnom a účinnom znení. 39. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií v mieste plnenia predmetu zmluvy po celý čas realizovania Diela až do jeho protokolárneho odovzdania Objednávateľovi, vrátane všetkých meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia budú v súlade s 39 z 59

16 í Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, SK Žilina príslušnými normami STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu a za vodné a stočné až do úplného dokončenia Diela, vrátane prípadných poplatkov za ich pripojenie. Objednávateľ sa v tejto súvislosti zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť. Článok 10 Odovzdanie a prevzatie Diela 1. Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok vykonať Dielo riadnou Inštaláciou všetkých častí Diela a ich odovzdaním Objednávateľovi ako kompatibilný a funkčný celok nasledovne: a) Zhotoviteľ odovzdáva a Objednávateľ preberá dokončenú časť Diela podľa prílohy č. 1 na samostatnom odovzdaní a prevzatí. b) Zhotoviteľ je povinný písomne Objednávateľovi oznámiť 5 (päť) pracovných dní vopred pripravenosť na odovzdanie takejto časti Diela s navrhovaným termínom preberacieho konania. c) Zhotoviteľ v prípade, že sa časť Diela odovzdáva komplexnými skúškami, alebo komplexnou certifikáciou, musí oznámiť Objednávateľovi deň ich začatia. Ku dňu odovzdania Zhotoviteľ pripraví všetky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty, návody na obsluhu, záručné listy, technickú dokumentáciu k Dielu atď. d) 0 odovzdaní a prevzatí časti Diela spíše Objednávateľ spoločne so Zhotoviteľom preberací protokol; v mene Objednávateľa smie preberací protokol podpísať jedine štatutárny orgán alebo projektový manažér projektu VC ŽU. e) Ak Objednávateľ odmietne Dielo, resp. jeho časť prevziať, spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. f) Za dokončené Dielo sa považuje Dielo po kompletnom vyhotovení a odovzdaní Objednávateľovi ako kompatibilný a funkčný celok podlá dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých vád a nedorobkov. 2. V prípade zistenia akýchkoľvek vád alebo porušenia akejkoľvek inej povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je Objednávateľ oprávnený odoprieť prevziať Dielo, resp. jeho časť. 3. Časti Diela, ktoré už Objednávateľ od Zhotoviteľa prevzal, si smie Zhotoviteľ vziať späť jedine s Objednávateľovým písomným súhlasom, a to bez ohľadu na to, kto je ich vlastníkom. Článok 11 Podmienky odstúpenia od zmluvy 1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne, a je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 2. Objednávateľ môže bezodkladne odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch: a) v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľa, b) v prípade nepodstatného porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľa, ak Zhotoviteľ najneskôr do 15 (pätnástich) dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa toto nepodstatné porušenie zmluvných povinností neodstránil, c) ak je podaný návrh na vyhlásenie konkurzu Zhotoviteľa, ak je podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie Zhotoviteľa alebo ak Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, d) v iných prípadoch, kedy to výslovne pripúšťa táto zmluva. 3. Objednávateľ môže od tejto zmluvy podľa svojej vôle odstúpiť aj čiastočne, a to iba v tej časti, ktorej sa týka porušenie zmluvných povinností Zhotoviteľa. 4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy jedine v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností zo strany Objednávateľa, a to len vtedy, ak Objednávateľ najneskôr do 40 (štyridsiatich) dní od doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa toto porušenie zmluvných povinností neodstránil. 5. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za tie časti Diela, ktoré od neho do odstúpenia prevzal a neexistuje dôvod, pre ktoré môže platenie ich ceny odoprieť. Momentom odstúpenia od zmluvy prechádza na Objednávateľa vlastnícke právo k častiam Diela, ktoré prevzal, ale ktoré sa ešte nestali Objednávateľovým vlastníctvom. Ak sa odstupuje od tejto zmluvy len v časti, vlastnícke právo prechádza na Objednávateľa v zmysle 40 z 59

17 Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, SK Žilina predchádzajúcej vety len pri prevzatých častiach Diela dotknutých odstúpením. Ostatné časti Diela Objednávateľ Zhotoviteľovi vráti, pričom Zhotoviteľ je povinný si vrátené časti Diela sám odinštalovať a odstrániť z Objednávateľových nehnuteľností. Ak od tejto zmluvy odstupuje Objednávateľ len v časti, postupuje sa primerane podľa predchádzajúcej vety. Ak od tejto zmluvy odstupuje Objednávateľ, a dôvodom odstúpenia je neuspokojenie jeho nárokov z vád niektorej časti Diela, môže súčasne Objednávateľ túto časť Diela Zhotoviteľovi vrátiť (odinštalovanie vykoná Zhotoviteľ) a žiadať aj vrátenie jej ceny, ak už bola zaplatená. V časti nedotknutej odstúpením budú zmluvné strany naďalej pokračovať v plnení tejto zmluvy. 6. Odstúpenie od tejto zmluvy nemá vplyv na vzájomné nároky zmluvných strán na náhradu škôd, zmluvné pokuty, na nároky z vád alebo iné nároky, ktoré vznikli ako dôsledok porušenia povinností zmluvných strán ustanovených touto zmluvou. Odstúpenie od zmluvy taktiež nemá vplyv na trvanie dojednaní zmluvných strán týkajúcich sa spôsobu riešenia vzájomných sporov. Článok 12 Záručná lehota, zodpovednosť za vady a škody 1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je ako kompatibilný a funkčný celok zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, že pred jeho odovzdaním a aj počas záručnej lehoty bude mať dohodnuté vlastnosti, že Dielo zodpovedá a bude zodpovedať platným právnym a technickým predpisom a STN, a že nemá vlastnosti, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania. 2. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným konaním alebo opomenutím, ako i za škody spôsobené osobami, ktoré použijú na splnenie svojich záväzkov voči druhej zmluvnej strane. 3. Záručná lehota je minimálne 2 (dva) roky, ale môže byť aj dlhšia, ak výrobca alebo dodávateľ technologického zariadenia, ktoré je súčasťou Diela, stanoví pri tomto technologickom zariadení dlhšiu lehotu, a plynie pri každej časti prevzatého Diela samostatne. Záručná doba pri každej jednej časti Diela neplynie po dobu od uplatnenia nárokov z vád tejto časti Objednávateľom, až do uspokojenia týchto nárokov. 4. Záručná lehota začína plynúť pri každej časti Diela jej prevzatím. f 5. V prípade vád vyskytnuvších sa kedykoľvek, až do uplynutia záručnej lehoty má Objednávateľ tieto práva: a) požadovať ich odstránenie opravou alebo výmenou vadnej časti Diela (spôsob a miesto odstránenia určí Objednávateľ), b) v prípade, že vada predstavuje podstatné porušenie zmluvy, môže od tejto zmluvy odstúpiť. 6. Zhotoviteľ je oprávnený záručnú lehotu na Dielo alebo ktorúkoľvek jeho časť jednostranným vyhlásením predĺžiť. 7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých Objednávateľom, a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil Objednávateľa, a ten na ich použití trval. 8. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. 9. Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z vád Diela. 10. Ak o to Objednávateľ požiada, je Zhotoviteľ povinný na Objednávateľa postúpiť práva zo záruky, resp. zabezpečiť, aby Objednávateľ mohol tieto práva uplatňovať priamo voči Zhotovíteľovým poddodávateľom. Ani takéto postúpenie však Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za riadne vykonanie Diela a za zachovanie jeho vlastností a kvality počas záručnej lehoty poskytnutej podľa tejto zmluvy. Článok z 59

18 Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, SK Žilina Uplatňovanie vád, odstraňovanie vád 1. Objednávateľ môže prípadné reklamácie vád Diela uplatniť kedykoľvek, až do uplynutia záručnej lehoty písomnou formou. Čas výskytu alebo zistenia vád nerozhoduje. Objednávateľ reklamované vady opíše, prípadne uvedie, ako sa prejavujú a určí, akým spôsobom majú byť jeho nároky z vád uspokojené. 2. Na žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu reklamované vady odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady na odstránenie vád Zhotoviteľ, až do rozhodnutia Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave o reklamácii. 3. Lehota na uspokojenie nárokov z vád sa dohodne písomnou formou. Ak k dohode nedôjde, predstavuje táto lehota 30 (tridsať) dní odo dňa uplatnenia vád. Neuspokojenie Objednávateľových nárokov z vád v lehote určenej na základe tejto zmluvy je podstatným porušením zmluvných povinností. V prípade oznámenia vád Objednávateľom sa Zhotoviteľ zaväzuje do 24 (dvadsiatich štyroch) hodín od oznámenia vykonať obhliadku, a ak Objednávateľ požiada o ich odstránenie alebo opravu, najneskôr do 48 (štyridsaťosem) hodín odo dňa doručenia reklamácie Objednávateľa ich začať odstraňovať. 4. V prípade, že Zhotoviteľ neuspokojí Objednávateľove nároky z vád riadne a včas, môže Objednávateľ okrem využitia iných svojich práv zjednať nápravu prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa. Článok 14 Majetkové sankcie, t.j. zmluvné pokuty, penále, úroky z omeškania, poplatky z omeškania 1. Ak sa výška majetkovej sankcie odvodzuje od ceny Diela alebo jeho časti, myslí sa tým cena vrátane dane z pridanej hodnoty. 2. Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so zhotovením každej jednej časti Diela, a to vo výške 0,05 % z ceny tejto časti Diela za každý deň omeškania; v prípade, že omeškanie so zhotovením príslušnej časti Diela prevýši 40 (štyridsať) dní, predstavuje zmluvná pokuta za každý ďalší deň omeškania 0,5% z ceny dotknutej časti Diela. 3. V prípade omeškania s uspokojením uplatneného nároku zvád Diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny tej časti Diela, u ktorej došlo k omeškaniu s uspokojením Objednávateľovho nároku z vád. ( 4. V prípade omeškania so splnením povinnosti podľa článku 6, ods. 1 tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny Diela. V prípade omeškania so splnením povinnosti podlá článku 9, ods. 34 tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny Diela. 5. Ak sa Objednávateľ omešká s platením ceny Diela, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške stanovenej zákonom. To neplatí, ak dôvodom omeškania Objednávateľa je neskoré poskytnutie finančných prostriedkov zo strany Ministerstva ako poskytovateľa nenávratného finančného príspevku (takéto omeškanie Objednávateľa nie je ani porušením zmluvných povinností). 6. Ak nie je v tomto článku alebo v inom ustanovení tejto zmluvy osobitne dohodnutá zmluvná pokuta za niektoré iné porušenie zmluvy Zhotoviteľom, je Objednávateľ oprávnený vyúčtovať Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50,- (päťdesiat) eur za každý deň trvania porušenia každej inej zmluvnej povinnosti. 7. Ak Objednávateľovi vznikne škoda z dôvodu nedodržania čo i len jednej lehoty na zhotovovanie Diela, je Zhotoviteľ povinný túto škodu nahradiť v plnej výške. 8. Ak na základe pochybenia Zhotoviteľa pri realizácii Diela bude Objednávateľovi odobratý alebo krátený nenávratný finančný príspevok, je Zhotoviteľ povinný vzniknutú škodu Objednávateľovi uhradiť v plnej výške. 42 z 59

19 Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, SK Žilina 9. Uplatnenie nároku na zmluvnú pokutu alebo zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti Dielo riadne dokončiť, a ani jeho ďalších povinností podľa zmluvy. 10. Lehota splatnosti majetkových sankcií je do 30 (tridsiatich) dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým bude majetková sankcia uplatnená. 11. Ak Zhotoviteľ spôsobí Objednávateľovi porušením akýchkoľvek povinností založených na základe tejto zmluvy škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške, a to bez ohľadu na to, či splnenie porušenej povinnosti bolo zabezpečené zmluvnou pokutou alebo nie. Článok 15 Ostatné ustanovenia dohodnuté zmluvnými stranami 1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si navzájom poskytli, nepoužijú na iné účely ako na plnenie predmetu tejto zmluvy, a označujú ich za dôverné. Dôvernými informáciami sú aj všetky ostatné informácie, ktoré si zmluvné strany navzájom poskytli alebo poskytnú v súvislosti s touto zmluvou a jej prílohami pri zhotovovaní Diela 2. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného predmetu zmluvy na poradách (kontrolných dňoch), ktoré bude Objednávateľ organizovať podľa potreby. 3. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 4. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné. 5. Rozpory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť zhotovovanie Diela. 6. Zhotoviteľ prehlasuje, že má dostatočný počet zamestnancov, aby v zmluvných termínoch vykonal Inštaláciu v rozsahu tejto zmluvy. 7. Výkresy, výpočty, výsledky overenia výpočtov alebo iné podklady, ktoré Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi pre daný predmet plnenia, nesmú byť bez súhlasu Objednávateľa zverejnené a použité na iné ako dohodnuté účely, t.j. na vykonanie Diela. 8. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platným právnym poriadkom SR, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné, alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto zmluvou. 9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oboznámený s projektom VC ŽU a s obsahom Zmluvy o NFP. Zhotoviteľ si je vedomý špecifických povinností, ktoré má Objednávateľ pri realizácii projektu VC ŽU a na základe Zmluvy o NFP voči Ministerstvu a Európskej Únii. Z tohto dôvodu, plne a bez výhrad rešpektuje špecifickú povahu niektorých ustanovení tejto zmluvy a zaväzuje sa ich dodržiavať. 10. Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že pre doručovanie akejkoľvek listiny, dokumentu, vrátane všetkých ostatných písomností súvisiacich s týmto zmluvným vzťahom budú tieto podpísané oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela. Faxové a ové oznámenia sa nepovažujú za oznámenia v písomnej forme. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, pričom za riadne doručovanie sa považuje doručovanie do sídiel zmluvných strán, uvedených na prvej strane tejto zmluvy. 43 z 59

20 Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, SK Žilina 11. Zmluvné strany sú povinné si bezodkladne písomne oznamovať zmeny všetkých svojich údajov zapísaných v obchodnom, živnostenskom alebo inom verejnom registri alebo evidencii (napr. evidencii daňových úradov). V takomto prípade sú tiež povinné uzavrieť dodatok k tejto zmluve, ktorým tieto zmeny zohľadnia. Návrh dodatku predkladá tá zmluvná strana, ktorej údajov sa táto skutočnosť týka, a to najneskôr do 15 (pätnástich) dní odo dňa vzniku takejto zmeny v niektorom z verejných registrov alebo evidencii. Objednávateľ je následne povinný návrh dodatku pred jeho podpisom predložiť na schválenie Ministerstvu. Zmluvné strany sú povinné Ministerstvom schválený návrh takéhoto dodatku uzatvoriť bezodkladne. Omeškanie s oznámením zmeny zapísaných údajov, predložením návrhu dodatku alebo s uzavretím dodatku zo strany Zhotoviteľa je podstatným porušením tejto zmluvy. 12. Zhotovíte ľ týmto dáva výslovný súhlas, aby jeho osobné údaje uvedené na prvej strane tejto zmluvy, boli spracúvané v informačnom systéme Objednávateľa, a môžu byť poskytnuté, sprístupnené alebo zverejnené tretím osobám len v prípade potreby podľa príslušných platných právnych predpisov SR v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Tento súhlas dáva Zhotoviteľ po dobu platnosti tejto zmluvy, a len na účely plnenia tejto zmluvy a za účelom archivácie údajov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly súvisiaci s predmetom plnenia tejto zmluvy, ako aj s ostatnými ustanoveniami tejto zmluvy zo strany oprávnených osôb na výkon takejto kontroly, kedykoľvek od podpisu tejto zmluvy a počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP k projektu VC ŽU. Oprávnenými osobami sú najmä: a) poskytovateľ (Ministerstvo) a ním poverené osoby, b) Najvyšší kontrolný úrad SR, c) príslušná správa finančnej kontroly, d) Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, f) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 14. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť orgánom uvedeným v ods. 13 tohto článku všetku potrebnú súčinnosť. V prípade, že v dôsledku takto vykonanej kontroly oprávneným orgánom dôjde zavinením Zhotoviteľa k uznaniu časti alebo celého plnenia predmetu zmluvy za neoprávnený výdavok, t.j. výdavok, ktorý nezodpovedá cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku, a ktorý preto nebude Objednávateľovi uznaný ako oprávnený, bude vzniknutú vyčíslenú škodu Objednávateľa znášať Zhotoviteľ. ( 15. Oprávnené osoby na výkon kontroly sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy, a požadovať od Zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou. 16. Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať Objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení. 17. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu postúpiť svoje pohľadávky z tejto zmluvy voči Objednávateľovi na tretie osoby. Zhotoviteľ si môže svoje pohľadávky voči Objednávateľovi započítať jedine na základe písomnej dohody s Objednávateľom. Článok 16 Záverečné ustanovenia 1. Táto zmluva a dodatky k nej podliehajú povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv v zmysle 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov. 2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán, a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s 47a zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov. 44 z 59